Договор на уборку снега образец

Договор подряда на уборку снега

(разовое выполнение работ)

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза.

1.2. Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:

— [ручная/механизированная] уборка территории от снега;

— уборка снега с крыш;

— удаление наледи (промышленными альпинистами);

— погрузка, вывоз и утилизация снега;

— обработка территории антигололедным реагентом.

1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.2. Оплата суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

2.3. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

8. Разрешение споров

8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

Это интересно:  Договор аренды квартиры образец заполненный

8.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

Приложение N [значение]

к Договору N [значение]

от [число, месяц, год]

на комплексную уборку снега, включающую вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, оказываемые [указать наименование организации-исполнителя]

|Механизи-| Ручная | Уборка | Уборка |Удаление |Удаление |Обработка |

|рованная | уборка | снега с |снега со |сосулек, | наледи, |территории|

| уборка |снега, * | плоской | скатной |руб./метр|руб./час |антиголо- |

| снега, | | крыши, * |крыши, * |погонный | | ледным |

Договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

на оказание услуг по уборке и вывозу снега

г. Москва «___» января 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью _______________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ______________ и Общество с ограниченной ответственностью _____________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» __________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги с оплатой по соглашению сторон (приложение № 1).

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по вызову Заказчика осуществлять выезд на объект (территорию) Заказчика бригады рабочих с оборудованием, уборочной техникой, автомобилей – самосвалов в количестве согласованном с Заказчиком с целью уборки снежного покрова, сугробов, наледи, осуществления перевозки снега, а также передачу снега на городские приемные пункты для утилизации, именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Оказание Услуг выполняются в течении 24 часов с момента вызова с правом выполнения работ досрочно.

Срок действия настоящего Договора с «15» января 2007 г. до «15» апреля 2007 г.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполнения Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. Оказание Услуг ведется по перечню, отмеченных в п. 1.2. настоящего договора и расценкам по соглашению сторон (Приложение ).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

Оказать Услуги с надлежащим качеством.

Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего договора.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней.

2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц.

2.3. Заказчик обязан:

Оплачивать услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора с момента подписания документа приема-сдачи Услуг.

2.4. Заказчик имеет право:

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена оплаты Услуг и порядок расчетов.

3.1.Вознаграждения Исполнителю за выполнение Услуг с учетом дополнительных затрат оплачиваются в размерах соглашения сторон (Приложение ).

3.2. Основанием для оплаты по договору о возмездном оказании услуг является сам договор и документ, свидетельствующий о выполнении договорных обязательств

Оплата Заказчиком Исполнителю Услуг осуществляется наличными средствами сразу после выполнения разовых работ или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон.

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

6. Заключительные положения

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.1. Приложения к настоящему договору:

6.1.1. Соглашение сторон о размерах оплаты возмездных Услуг;

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

Общество с ограниченной ответственностью _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Подписи сторон

к договору № ____

от «__» ________ 2006 г. Москва

Настоящим оглашением ООО _________________ __________, именуемый в дальнейшем Заказчик и ООО _______________________ ______________, именуемый в дальнейшем Исполнитель удостоверяют, что услуги Исполнителя расцениваются по перечню:

Объемы работ на рабочую

Цена за ед. измерения

Выполнение работ по чистке от снежного покрова территории Заказчика и погрузке автотранспорта снегом с помощью погрузчика МКСМ 800

Объем погрузки до 100 М3

Это интересно:  Составление трудового договора образец

Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ

Договор на вывоз снега

На нашем сайте Вы можете cкачать образец договора на вывоз снега, осуществляемый как на разовой, так и на постоянной основе. Также Вы можете скопировать и заполнить договор на вывоз снега на этой странице.

ДОГОВОР № __/__/__

г.Москва « __ » _______ 2017 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение услуг по транспортировке (вывозу) снега из мест сбора по адресам указанным в заявке.

2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Производить вывоз снега по регламенту выполнения: вывоз снега производится по требованию «Заказчика», но не позже, чем через один день с момента выставления требования.

В случае нарушения регламента работ по вине «Исполнителя», последним ликвидируются последствия в течение 24 часов с момента фиксации нарушения.

Вести встречный контроль над выполнением регламента работ, своевременно принимать меры по выполнению своих договорных обязательств.

3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

«Заказчик» обязуется обеспечить установку контейнеров для сбора снега на специально оборудованных площадках.

Обеспечить загрузку и хранение в обслуживаемых контейнерах только снега, не допускать загрузки жидкими пищевыми отходами, отходами повышенной опасности, а также переполнение контейнеров.

Содержать в чистоте площадки для установки контейнеров, обеспечить освещение и свободный доступ к ним.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

«Заказчик» производит предоплату по безналичному расчету. Оплата производится не позднее 3-х календарных дней с момента получения счета от «Исполнителя».

Стоимость вывоза одного контейнера:

8 м3 составляет рублей;

22 м3 без погрузки трактором составляет рублей;

22 м3 с погрузкой трактором составляет рублей (от 5 бункеров).

Дополнительное время использования бункера оплачивается по согласованию «Сторон».

«Исполнитель» имеет право оставлять за собой действующий тариф и производить перерасчет стоимости оказанных услуг при изменении экономических условий и индексации цен с уведомлением об этом «Заказчика» за 5 дней до начала действия нового тарифа.

Окончательный расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно на основании одностороннего Акта выполненных работ.(форма Акта приведена в приложении №1).

В случае если в течение 20 (двадцати) дней со дня передачи акта выполненных работах «Заказчик» в письменном виде не высказал своих возражений, то работы считаются принятыми, выполненными в полном объеме и надлежащим образом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

«Исполнитель», допустивший нарушения п. 2.2. настоящего договора выплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненной работы. Началом отсчета считается время получения телефонограммы от «Заказчика».

За просрочку платежа за выполненные работы «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере годовой учетной ставки банковского процента ЦБ РФ, действующего на день исполнения денежного обязательства.

За нарушение условий договора виновная «Сторона» несет ответственность в установленном законодательном порядке.

В случае невыполнения условий настоящего договора любая из «Сторон» вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую «Сторону», не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора с изложением оснований в письменной форме.

Обо всех изменениях, касающихся настоящего договора, «Стороны» обязаны письменно извещать друг друга в 10-дневный срок.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

При наступлении и прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств «Сторона» по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить об этом другую «Сторону» в письменной форме.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно до момента, пока одна из «Сторон» не направит другой «Стороне» письменное уведомление о расторжении договора.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон». Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся только путем подписания «Сторонами» дополнительного соглашения к нему.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Столяров А.В.

ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Индивидуальный предприниматель

_____________________ Столяров А.В.

Приложение № 1

к договору № __ от « ___ » ________ 2017 г.

образец формы одностороннего Акта выполненных работ:

Акт № от 20 г

Исполнитель: ИП Столяров А.В.

Заказчик : наименование организации Заказчика

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Всего оказано услуг на сумму руб

Услуги считаются оказанными Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович надлежащим образом и принятыми (наименование организации Заказчика) в указанном в настоящем акте объеме, если в течении двадцати дней с даты составления настоящего акта от (наименование организации Заказчика) не поступило мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству не принимаются

Индивидуальный предприниматель _________________________ Столяров А.В.

Настоящее приложение действует с « ___ » _____________ 2017 г.

Настоящее приложение составлено на 1 листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу — по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Столяров А.В.

ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Индивидуальный предприниматель

_____________________ Столяров А.В.

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Отзывов: 6 Просмотров: 16452
Голосов: 2 Обновлено: 19.02.2013

Автор документа

число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6
  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Договор

на оказание услуг по вывозу снега

г. ___________ «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

Это интересно:  Характеристика на день матери для награждения образец

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом 0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4. Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от ежемесячной стоимости фактически оказанных услуг по настоящему договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер).

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья написана по материалам сайтов: pandia.ru, sanitarim.ru, dogovor-urist.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector